«Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк»



УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО « Коммунальщик»

_________________ Ю.И. Семенюк

«____»_______________2013 г.


СОГЛАСОВАНО:

И.о зам главы администрации по

строительству и жизнеобеспечению

______________________ М.М.Султанов

Начальник отдела серьезного строительства

и ЖКХ МБУ «Иглинский ИКЦ»

_____________________________ Г.Ф. Яруллин

Заместитель главы по денежным вопросам «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк»-

начальник денежного управления

_____________________________ М.Г. Фаткуллина


КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


«Капитальный ремонт кровли дома № 2 по ул. Победы села Улу-Теляк»


с. Иглино

2013 г.


Конкурсная документации

по проведению открытого конкурса на выполнение работ

по серьезному ремонту многоквартирных домов


1. Общие положения «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк».

1.1. Предметом реального конкурса является право заключения контракта подряда на выполнение последующих работ по серьезному ремонту:

Лот №1. 452425, Республика Башкортостан, Иглинский район, с.Улу-Теляк, ул. Победы, д.2, полный ремонт кровли крыши.

1.2. Заказчиком «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» является: Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик»

1.3. Устроителем конкурса является: Администрация городского района Иглинский район Республики Башкортостан.

1.4. Исходная (наибольшая) стоимость контракта подряда:

Лот №1. – 826309 рублей, в том числе НДС -18% - 126047,14 рублей.

1.5. Последним сроком подачи конкурсных заявок является «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» денек и час вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Заявки подаются по адресу: 452410, Республика Башкортостан, с.Иглино, ул.Ленина, д.58, тел.8(34795)2-33-10, 2-62-49, 02 августа 2013 года часы работы часы работы в рабочие деньки с 9.00 ч. до 18.00 ч «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк»., обеденный перерыв с 13.00 ч. до 14.00ч., выходные деньки: суббота, воскресенье.

1.6. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 09 часов 00 минут 02 августа 2013 года по адресу: 452410, Республика Башкортостан, с.Иглино, ул.Ленина, д «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк».58. На функцию вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на роль в конкурсе. Возможности представителя должны быть доказаны доверенностью.

1.7. Официальное уведомление о проведении конкурса публикуется на интернет-сайте http://www.iglino «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк».ru/main.php не позже, чем за 30 дней до даты проведения конкурса.

1.8. Участники конкурса не предоставляют обеспечение заявки.

1.9. Официальные результаты конкурса публикуются на интернет-сайте http://www.iglino.ru/main.php в «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» десятидневный срок с даты вскрытия конвертов.

1.10. Контракт подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению № 5 к истинной конкурсной документации в десятидневный срок с даты опубликования результатов конкурса.

1.11. Должностное лицо устроителя конкурса, ответственное «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» за контакты с участниками конкурса: _________________________________ .

(Ф.И.О., телефоны, факс, адресок электрической почты)

2. Требования к участникам конкурса.

Для роли в конкурсе допускаются участники, надлежащие последующим требованиям:

2.1. деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк», предусмотренном Кодексом Русской Федерации об административных правонарушениях;

2.2. у участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней либо муниципальными внебюджетными фондами;

2.3. участник не должен находиться в процессе ликвидации либо в процедуре «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» банкротства;

2.4. отсутствие участника в реестре нерадивых поставщиков, который ведется согласно Положению о ведении реестра нерадивых поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» реестра нерадивых поставщиков, утвержденному постановлением Правительства Русской Федерации от 15 мая 2007 года № 292;

2.5. зависимо от вида работ в конкурсной документации определяются особые квалификационные требования для допуска участников к конкурсу.

3. Требования к составу, форме и «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» порядку подачи заявок на роль в конкурсе.

3.1. Для роли в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению № 1 к истинной конкурсной документации с приложением последующих документов:

      1. опись входящих в состав заявки документов по форме «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» согласно приложению № 2 к истинной конкурсной документации;

      2. документ, подтверждающий возможности лица на воплощение действий от имени участника, по форме согласно приложению № 3 к истинной конкурсной документации;

      3. документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки (если обеспечение заявки «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» предвидено конкурсной документацией);

      4. информация о составе и квалификации профессионалов, которые планируются к вербованию для выполнения соответственных работ, и имеют высшее особое образование в строительной отрасли, по форме согласно приложению № 4 к «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию;

      5. копия учредительных документов со всеми зарегистрированными переменами и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Русской Федерации «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» (для личных бизнесменов);

      6. копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

      7. копия свидетельства о гос регистрации;

      8. копия выписки из Одного муниципального реестра юридических лиц (Одного муниципального реестра личных бизнесменов), приобретенная не ранее «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» чем за 6 месяцев до объявления конкурса;

      9. копия справки из налогового органа о размере задолженности участника по неотклонимым платежам в бюджеты хоть какого уровня либо муниципальные внебюджетные фонды за последний календарный «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» год, приобретенная не позже, чем за три месяца до даты подачи заявки;

3.1.10. копия свидетельства о допуске к определенному виду либо видам работ, которые влияют на безопасность объектов серьезного строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» работ, обозначенных в списке, утвержденном приказом Минрегиона Рф от 30 декабря 2009 года № 624).

3.2. Обозначенные документы являются неотклонимыми для представления. Копии документов должны быть заверены соответствующим образом. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-нибудь «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» документа либо представление документов по формам, хорошим от тех, что включены в реальную конкурсную документацию, является основанием для отказа в допуске к роли в конкурсе.

3.3. Конкурсная заявка должна быть представлена устроителю конкурса в «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» двойном конверте. На наружном конверте указывается предмет конкурса. Во наружный конверт вкладываются два внутренних конверта - один с оригиналом конкурсной заявки, а 2-ой с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк», соответственно, «Оригинал» либо «Копия», и указывается наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адресок и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» документов не требуется.

3.4. Конкурсная заявка доставляется участником при помощи почты, курьером либо лично по адресу, обозначенному в пт 1.5 конкурсной документации. Конкурсные заявки, поступившие с запозданием, независимо от предпосылки запоздания к рассмотрению не «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» принимаются и ворачиваются участнику в нераспечатанном виде. Устроитель конкурса регистрирует конкурсную заявку либо изменение в конкурсную заявку в книжке регистрации заявок немедля после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» номер, соответственный номеру очередности ее доставки участником.

3.5. Участник имеет право в хоть какое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Извещение об отзыве заявки подается участником в письменном виде по «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Извещение об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка ворачивается устроителем конкурса участнику в «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» нераспечатанном виде.

3.6. Участник имеет право в хоть какое время до даты и часа вскрытия конвертов заносить конфигурации в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регится в согласовании с процедурой подачи заявки и должно быть «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий из себя изменение, запечатывается в конверт, который оформляется так же, как наружный конверт с конкурсной заявкой «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк», и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет ценность над конкурсной заявкой.

4. Обеспечение конкурсной заявки.

4.1. Для роли в конкурсе участник должен представить обеспечение конкурсной заявки (если обеспечение заявки предвидено «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» конкурсной документацией) в размере, обозначенном в пт 1.9 конкурсной документации.

4.2. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу заказчика в последующих случаях:

4.2.1. участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов;

4.2.2. участник, выигравший конкурс, уклоняется от «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» подписания контракта подряда;

4.2.3. участник, выигравший конкурс, не предоставил обеспечение выполнения контракта.

4.3. Обеспечение конкурсной заявки ворачивается:

4.3.1. участникам, не допущенным к роли в конкурсе, – в пятидневный срок со денька подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;

4.3.2. победителю конкурса «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» – в десятидневный срок со денька подписания контракта подряда при условии предоставления победителем соответствующего обеспечения выполнения контракта;

4.3.3. участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали фаворитами конкурса, кроме участника конкурса «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк», заявке которого присвоен 2-ой номер, – в пятидневный срок со денька подписания протокола оценки и сравнения заявок;

4.3.4. участнику конкурса, заявке на роль которого присвоен 2-ой номер, – в течение 10 дней со денька подписания контракта «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» подряда с победителем либо с таким участником конкурса при условии предоставления соответствующего обеспечения выполнения контракта.

5. Процедура проведения конкурса.

5.1. Хоть какой участник до даты вскрытия конвертов по мере надобности задает вопросы уполномоченному лицу «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» устроителя конкурса и должен получить от него объяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, или в форме электрического документа, или по телефону, с внедрением контактной инфы «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк», обозначенной в пт 1.12 истинной конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение 2-ух рабочих дней со денька поступления.

5.2. Устроитель конкурса по мере надобности заносит конфигурации в конкурсную документацию не «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» позже, чем за 5 дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников методом публикации соответственной инфы. Устроитель конкурса по мере надобности предоставляет участникам дополнительное время для учета внесенных им конфигураций методом переноса «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но менее чем на 10 календарных дней с начальной даты вскрытия конвертов.

5.3. После вскрытия конвертов, приобретенные конкурсные заявки проходят функцию рассмотрения конкурсной комиссией на предмет «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к роли в конкурсе либо об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к роли в «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» конкурсе являются:

5.3.1. отсутствие подписи в конкурсной заявке либо наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

5.3.2. предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пт 3.1 истинной конкурсной документации, или документов, оформленных ненадлежащим образом «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк».

5.3.3. несоответствие участника требованиям, установленным пт 2 конкурсной документации;

5.3.4. превышение цены конкурсной заявки над исходной ценой, обозначенной в конкурсной документации;

5.3.5. предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений.

5.4. Конкурсные заявки, допущенные к роли в «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» конкурсе, проходят функцию оценки и сравнения в целях выявления наилучших критерий для выполнения контракта подряда на выполнение работ по серьезному ремонту многоквартирного дома в согласовании с аспектами и на базе методики оценки конкурсных «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» заявок согласно пт 6 конкурсной документации.

6. Аспекты и порядок оценки заявок на роль в конкурсе.

6.1. Для определения наилучших критерий для выполнения контракта подряда на выполнение работ по серьезному ремонту многоквартирного дома, предложенных в «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» заявках на роль в конкурсе, конкурсная комиссия производит оценку заявок по последующим трем аспектам:

  1. стоимость контракта: наибольшее количество баллов – 60;

  2. cрок выполнения работ: наибольшее количество баллов – 20;

  3. квалификация участника: наибольшее количество баллов – 20.

6.2. Оценка по «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» аспекту «Квалификация участника» делается по четырем подкритериям:

а) опыт работы (количество удачно завершенных объектов-аналогов за последний год);

б) квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

в) соблюдение техники безопасности (количество злосчастных «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» случаев при производстве работ за последние два года);

г) роль в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об выполнении договорных обязанностей по договорам подряда за последние два года «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» (проигранные арбитражные дела);

6.3. Общее наибольшее количество баллов по трем аспектам – 100.

6.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в последующей последовательности:

6.4.1. Ранжирование заявок по аспектам «Цена договора» и «Срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» лучшим показателем аспекта, дальше порядковые номера выставляются по мере понижения характеристик; при равенстве характеристик наименьший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная ранее.

6.4.2. Выставление количества баллов заявкам по аспектам «Цена договора» и «Срок выполнения работ «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк»» в согласовании с таблицами 1, 2. В таблицах 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов обозначено против порядкового номера заявки.


Таблица 1


Балльная оценка ранжированных заявок по аспекту

«Цена договора»


Наибольшее количество баллов


Итог ранжирования заявок

Присваиваемое количество баллов

60

1

60

2

55

3

50

4

45

5

40

6

35

7

30

8

25

9

20

10

15

11

10

12

5

13 и «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» поболее

0



Таблица 2

Балльная оценка ранжированных заявок по аспекту

«Срок выполнения работ»


Наибольшее количество баллов


Итог ранжирования заявок

Присваиваемое количество баллов

20

1

20

2

20

3

20

4

18

5

16

6

14

7

12

8

10

9

8

10

6

11

4

12

2

13 и поболее

0


Выставление количества баллов заявкам по аспекту «Квалификация участника» в согласовании с таблицей «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» 3.

В таблице 3 зависимо от характеристик подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из наибольшего количества баллов, установленного для данного аспекта.

Если количество штрафных баллов превосходит 20, то участнику присваивается 0 баллов по аспекту «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» «Квалификация участника».


Таблица 3

Начисление штрафных баллов по подкритериям аспекта «Квалификация участника»


Макси-мальное коли-чество баллов

Подкритерии

Показатель

подкритерия

(ед.)

Количество

штрафных баллов

20



Опыт работы (количество удачно завершенных* объектов-аналогов** за последний год)

2 и поболее

0

1

5

0

10

Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала***)



2 и «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» поболее

с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет

0

2 и поболее с опытом работы более

5 лет

5

в других случаях

10

Соблюдение техники безопасности (количество злосчастных случаев при производстве работ за последние «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» два года)

0

0

1

5

2 и поболее

10

Сведения об довольных исках, предъявленных участнику конкурса, об выполнении договорных обязанностей по договорам подряда за последние два года

0

0

1

5

2 и поболее

10



* Под удачно завершенными объектами понимаются объекты полгого ремонта «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк», превышение цены и сроков выполнения работ на которых составили менее 10% от сначало установленных контрактом подряда.

** Под объектом-аналогом понимается объект полгого ремонта, на котором участником были выполнены работы, подобные тем, которые являются предметом «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» конкурса, в объеме более 50% исходной (наибольшей) цены контракта раздельно по каждому виду работ.

*** Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее особое образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» строительстве либо ремонте более 5 лет.

      1. Суммирование баллов, приобретенных каждой заявкой по трем аспектам.

      2. Ранжирование заявок по количеству приобретенных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, дальше порядковые номера выставляются по «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, ценность получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по аспекту «Квалификация участника», потом по аспекту «Цена договора» и в случае необходимости по подкритерию «Срок «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» выполнения работ» поочередно. Участник, подавший заявку, которой в итоге ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.



Приложение № 1

к конкурсной документации по проведению открытого конкурса на выполнение работ по серьезному ремонту многоквартирных домов


ЗАЯВКА

на «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» роль в открытом конкурсе на выполнение работ

по серьезному ремонту

________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адресок)


1. Участник:


1.1. Наименование юридического лица




    1. 1.2. ИНН




1.3. Юридический адресок




1.4. Фактический адресок




1.5. Контактный телефон (факс)




1.6. Контактное лицо







  1. Электрический адресок участника _________________________________

  2. Участник _______________________________________________ является (не является), основание «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» освобождения от уплаты НДС в случае наличия

плательщиком налога на добавленную цена.

  1. Участник _____________выданное саморегулируемой организацией

имеет (не имеет)

свидетельство о допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов серьезного строительства «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона Рф от 30 декабря 2009 года № 624.

5. Конкурсная документация исследована нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки истинной конкурсной заявки.

6. Подтверждаем соответствие требованиям:

деятельность не приостановлена в «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» порядке, предусмотренном Кодексом Русской Федерации об административных правонарушениях;

отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней либо муниципальными внебюджетными фондами;

участник не находится в процессе ликвидации либо в процедуре банкротства;

отсутствие в реестре нерадивых «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» поставщиков.

7. Предлагаем последующие условия выполнения контракта подряда:


№ п/п

Наименование

Единица измерения



Значение

(все значения указываются цифрами)


1

2

3

4

1.

Стоимость контракта, в том числе налог на добавленную цена

(при наличии)


Рубли




2.

Срок выполнения работ

Календарные деньки

с «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» даты начала работ





8. Информация для оценки подкритериев аспекта «Квалификация участника»


№ п/п

Наименование

Единица измерения



Значение (все значения указываются цифрами)

1

Опыт работы, в том числе:

шт.




количество удачно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ (не «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» подтвержденных документально)




количество удачно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами




2

Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:



человек




с опытом работы «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» более 10 лет и стажем работы в компании более 2-ух лет




с опытом работы более 5 лет

3

Соблюдение техники безопасности (количество злосчастных случаев при производстве работ за последние два года)

шт.




4

Роль в судебных «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» заседаниях в качестве ответчика по делам об выполнении договорных обязанностей по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела)

шт.
















9. Нами внесено валютное обеспечение заявки в размере _________________________________________________________ рублей

________________________________________________________________

(дата, номер платежного «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» поручения)

10. Обеспечение заявки просим вернуть на счет _________________

________________________________________________________________(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)

11. Нами были представлены ранее в составе заявки на роль в открытом конкурсе _______________________________________________

_________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адресок)

документы, предусмотренные «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» пт 3.1.4 – 3.1.12 конкурсной документации.


Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать


Приложение № 2

к конкурсной документации по проведению открытого конкурса на выполнение работ по серьезному ремонту многоквартирных домов


ОПИСЬ

входящих в состав «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» заявки документов

________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для роли в открытом конкурсе на выполнение работ по серьезному ремонту _________________________________________

________________________________________________________________

(указать наименования работ, объект и адресок)

в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» состав заявки совпадают.


Наименование документа

Количество листов















Должность, подпись уполномоченного лица, печать


Приложение № 3

к конкурсной документации по проведению открытого конкурса на выполнение работ по серьезному ремонту многоквартирных домов


ДОВЕРЕННОСТЬ №______


Место составления ______________________

Дата выдачи________________


Истинной доверенностью ___________________________________

(наименование «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» участника)

в лице __________________________________________________________ (должность управляющего участника, Ф.И.О.),

действующего на основании _______________________________________

(устава, положения и т.п.)

уполномочивает _________________________________________________

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк»)

производить все нужные деяния, в том числе подписывать заявку на роль в открытом конкурсе на выполнение работ по серьезному ремонту ________________________________________________________

_______________________________________________________________.

(наименования работ, объект и адресок)

Реальная доверенность выдана сроком на _____________________.


Подпись _______________________________________ удостоверяю «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк».

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)


Должность, подпись уполномоченного лица, печать


Приложение № 4

к конкурсной документации по проведению открытого конкурса на выполнение работ по серьезному ремонту многоквартирных домов


СВЕДЕНИЯ

о составе и квалификации профессионалов,

имеющих «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» высшее особое образование в строительной отрасли





ФИО

Должность в компании

Стаж работы в отрасли

Стаж работы в компании

Заглавие учебного заведения и год окончания

Примечания

1.



















2.



















3.



















Итого:

количество профессионалов, со стажем работы в компании более 3-х «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» лет: ________ человек.

Среднесписочная численность работников участника конкурса на дату подачи заявки:

________________________________________________________________


Прилагаются последующие документы в отношении каждого работника, (заверенные участником):


  1. Копия паспорта в количестве: ____ шт.

  2. Копия диплома в количестве: ____ шт.

  3. Копия трудовой книги «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» в количестве: ____ шт.


Должность, подпись уполномоченного лица, печать


Приложение № 5

к конкурсной документации по проведению открытого конкурса на выполнение работ по серьезному ремонту многоквартирных домов


ПРОЕКТ

контракта подряда на выполнение работ

по серьезному ремонту многоквартирных домов


Контракт «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» №___

на выполнение работ по серьезному ремонту многоквартирного дома


«____»___________ 20__ года

Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик» в лице директора Семенюка Юрия Ивановича, действующего на основании Устава (дальше – Заказчик), с одной стороны, и ________________________________

________________________________________________________________

(полное наименование «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» подрядной организации)

в лице _________________________________________________________, действующего на основании ______________________________________ (дальше - Подрядчик), с другой стороны, называемые в предстоящем «Стороны»,заключили реальный Контракт о нижеследующем:


Статья 1. ПРЕДМЕТ И Значительные УСЛОВИЯ Контракта


1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик воспринимает на себя «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» обязательства по выполнению работ по серьезному ремонту ____________(дальше –работы) многоквартирного дома (дальше – объект), размещенного по адресу:________________________________ в согласовании с технической и сметной документацией, прилагаемой к Договору.

1.2. Общая цена работ по Договору составляет_________рублей, в «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» том числе НДС____________ рублей.

Цена по видам работ составляет:

________________________________________________________ рублей;

(вид работ)

_________________________________________________________ рублей;

(вид работ)

_________________________________________________________ рублей.

(вид работ)

1.3. Обозначенная в пт 1.2 Контракта цена работ повышению не подлежит.

1.4. Срок выполнения работ составляет «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» _________________ дней.

1.5. В счет цены работ в границах суммы, обозначенной в пт 1.2 Контракта, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за собственный риск из собственных материалов, своими силами и средствами выполнить работы в «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» согласовании с Контрактом, убрать все недочеты и передать результаты выполненных работ Заказчику.

1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их цены, определенной в согласовании с Контрактом «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк», в границах суммы, обозначенной в пт 1.2 Контракта, в сроки и в порядке, определенные реальным Контрактом.

1.7. Основанием для заключения реального Контракта является ______________________________№ __________ от «___»________20__ г.


Статья 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ Выполнения Обязанностей ПОДРЯДЧИКА


2.1. Обеспечением выполнения обязанностей Подрядчика «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» по Договору является ___________________________ на сумму ______________ рублей. Подрядчик должен представить Заказчику обеспечение выполнения обязанностей по Договору в 10-дневный срок с даты подписания Контракта Сторонами.

2.2. Обеспечением выполнения обязанностей Подрядчика по устранению выявленных изъянов в гарантийный «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» период является ______________________ на сумму___________________рублей, действующее до истечения гарантийного периода. Подрядчик должен представить Заказчику данное обеспечение до подписания акта приемки объекта, а при проведении полгого ремонта по нескольким видам работ на объекте – актов о «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» приемке рабочей комиссией законченных работ по серьезному ремонту объекта по всем видам работ.


Статья 3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ


3.1. Оплата по Договору осуществляется в два шага:

- авансовый платеж Подрядчику в размере _____ % от цены, обозначенной «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» в Пт 1.2 Контракта, в сумме _________________________________ рублей выплачивается в ______ дневный срок с даты подписания Контракта Сторонами, но не ранее представления Подрядчиком обеспечения выполнения обязанностей по Договору;

- окончательный платеж по окончанию работ по Договору выплачивается «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в _____ дневный срок с даты подписания Заказчиком обозначенных документов.

3.2. Подрядчик должен использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, предоставить Представителю «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» Заказчика по первому требованию все нужные документы, подтверждающие внедрение авансового платежа в согласовании с его предназначением.


Статья 4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


4.1. Срок начала работ: – не позже «____»______________20___года, но не ранее выплаты авансового платежа в «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» согласовании с пт 3.1 реального Контракта.

4.2. Срок окончания работ: – не позже: «____»______________20___года.

4.3. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по серьезному ремонту «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» объекта.


Статья 5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА


5.1. При выполнении реального Контракта Заказчик должен:

5.1.1. Передать Подрядчику по акту объект в течение __________ дней со денька подписания Контракта Сторонами.

5.1.2. Обеспечить компанию технического надзора в течение всего периода «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» производства работ.

5.1.3. Cоздать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после полгого ремонта.

5.1.4. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3.


Статья 6. ОБЯЗАННОСТИ «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» ПОДРЯДЧИКА


6.1. При выполнении Контракта Подрядчик должен:

6.1.1. Принять от Заказчика по акту объект в срок, обозначенный в подпункте 5.1.1 Контракта.

6.1.2. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» понижение либо утрату прочности, стойкости, надежности строения, сооружения либо его части.

6.1.3. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, нужные для производства работ, также производить их приемку «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк», разгрузку и складирование. Применяемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать муниципальным эталонам Русской Федерации и техническим условиям. На всех шагах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк», гигиенические), технические паспорта и (либо) другие документы, удостоверяющие качество применяемых Подрядчиком материалов.

6.1.4. Расположить за собственный счет на строй лесах и (либо) огораживаниях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк», Ф.И.О. представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

6.1.5. Обеспечить режим труда в согласовании с трудовым законодательством Русской Федерации, также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя людей. Работы должны выполняться «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» в будние деньки в период с 8.00 по 21.00 часов. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и торжественные деньки с учетом соответственных требований законодательства Русской Федерации.

6.1.6. Обеспечить в процессе производства «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» работ выполнение нужных мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, оптимальному использованию местности, охране среды, зеленоватых насаждений и земли.

6.1.7. Содержать рабочую площадку и прилегающие «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» участки свободными от отходов, накапливаемых в итоге выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

6.1.8. Обеспечить за собственный счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, нужного для производства работ, огораживание рабочей «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

6.1.9. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по серьезному ремонту объекта.

6.1.10. При обнаружении «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» событий, угрожающих сохранности либо прочности объекта, немедля известить Заказчика и до получения от него указаний остановить работы и принять все вероятные меры по предотвращению пришествия отрицательных последствий, которые могут быть вызваны найденными «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» обстоятельствами.

6.1.11. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю нужную информацию о ходе ремонтных работ.

6.1.12. Обеспечить представителю Заказчика нужные условия для выполнения им собственных обязательств на объекте.

6.1.13. Сдать объект в эксплуатацию в установленные пт «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» 4.2. Контракта сроки и передать Заказчику набор исполнительной документации, который включает общий журнальчик производства работ, уточненные сметы, списки практически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования укрытых работ и ответственных конструкций «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк».

6.1.14. Обеспечить своевременное устранение недочетов, выявленных в процессе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять недостатки, допущенные при выполнении работ, за собственный счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» невыполнении Подрядчиком этих обязанностей Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую компанию за счет Подрядчика.

6.1.15. Соблюдать установленный законодательством порядок вербования и внедрение зарубежных работников.


Статья 7. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ


7.1. Заказчик назначает «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» представителя Заказчика, который представляет Заказчика во отношениях с Подрядчиком и делает функции технического надзора.

Полномочным представителем Заказчика является:




(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий возможности, заглавие организации, адресок, контактные телефоны)

7.2. Подрядчик назначает «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» в качестве собственного представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во отношениях с Заказчиком.

Полномочным представителем Подрядчика является:



(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий возможности «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк»)

7.3. Подмена представителя Заказчика либо Подрядчика осуществляется с неотклонимым письменным извещением об этом соответственной Стороны.

7.4. Представитель Заказчика делает последующие функции:

7.4.1. Контроль за соответствием работ, используемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, эталонов, технических критерий «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» и других нормативных документов.

7.4.2. Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных изъянов в технической и сметной документации.

7.4.3. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество применяемых Подрядчиком изделий и материалов (техпаспортов, сертификатов, и других «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» документов).

7.4.4. Освидетельствование вместе с Подрядчиком укрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования укрытых работ.

7.4.5. Проверка фактических объемов, свойства и цены выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» выполненных работ КС-2.

7.4.6. Роль в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения полгого ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию.

7.5. В целях выполнения функций, обозначенных в пт 7.4 Контракта «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк», представитель Заказчика имеет право:

7.5.1. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика либо Подрядчика.

7.5.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и добиваться от него устранения обозначенных в замечаниях недочетов.

7.6. Представитель «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» Заказчика не имеет права заносить конфигурации в Контракт либо добиваться от Подрядчика действий, нарушающих условия Контракта.

7.7. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» считает неправомерными, и получать от Заказчика надлежащие объяснения.

7.8. Все деяния во выполнение Контракта осуществляются Сторонами исключительно в письменном виде, при всем этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнальчике производства «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» работ.

7.9. Представитель и по мере надобности другие должностные лица Подрядчика должны по приглашению представителя Заказчика учавствовать в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.10. Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика должен учавствовать в «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика оформляются в виде протоколов совещаний и/либо записываются в журнальчик производства «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» работ.

7.12. С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик должен вести общий журнальчик производства работ, в каком отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк», установленной СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

7.13. Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, владеющие нужным опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк». Цена работ, передаваемых на субподряд, должна быть менее 50% цены всех работ по Договору.

7.14. Все ископаемые предметы и другие находки, представляющие геологический, археологический энтузиазм либо иную ценность, отысканные на месте производства работ, не «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» являются собственностью Подрядчика. В случае их обнаружения Подрядчик должен остановить работы и немедля уведомить об этом Заказчика.


Статья 8. СДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ


8.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в согласовании «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» с ВСН 42-85(Р) «Правила приемки в эксплуатацию законченных серьезным ремонтом жилых зданий» (в редакции конфигураций № 1, утвержденных Приказом Госстроя РФ от 6 мая 1997 года № 17-16), технической и сметной документацией.

8.2. Подрядчик должен письменно уведомить представителя Заказчика о «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» окончании работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения извещения Подрядчика организует «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» и в установленном порядке производит приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

8.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со денька подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении полгого ремонта по нескольким «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» видам работ на объекте – актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по серьезному ремонту объекта по всем видам работ.

8.4. При обнаружении рабочей комиссией в процессе приемки в эксплуатацию объекта недочетов «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» в выполненной работе составляется акт, в каком фиксируется список изъянов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик должен убрать все обнаруженные недостатки своими силами и за собственный счет в сроки, обозначенные в акте «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк».

8.5. Приемка объекта в эксплуатацию делается только после выполнения всех работ в полном согласовании с технической и сметной документацией, также после устранения всех изъянов в согласовании с пт 8.4 Контракта.

8.6. С момента приемки «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» объекта в эксплуатацию Заказчиком он воспринимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск вероятного его повреждения либо утраты.


Статья 9. ГАРАНТИИ Свойства ПО СДАННЫМ РАБОТАМ


9.1. Гарантии свойства распространяются на все «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

9.2. Гарантийный срок составляет 36 месяцев со денька подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не обоснует, что недостатки произошли вследствие обычного износа «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» объекта либо его частей, либо неверной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.

9.3. При обнаружении изъянов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» не позже _____ дней с момента их обнаружения. Подрядчик направляет собственного представителя не позже ______ дней с даты получения уведомления, а в случае выявления изъянов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (либо) убыткам, – немедля «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк». Представители Сторон составляют акт, фиксирующий недостатки, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения изъянов не должен превосходить сроков, нужных для подготовки производства соответственных работ и производства таких работ более чем на 5 (5) рабочих «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» дней.

9.4. При отказе Подрядчика от составления и (либо) подписания акта найденных изъянов Заказчик составляет однобокий акт с привлечением независящих профессионалов, все расходы по оплате услуг которых при установлении пришествия «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» гарантийного варианта несет Подрядчик.

9.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранения выявленных изъянов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую компанию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» выполнения его обязанностей по устранению выявленных изъянов в гарантийный период.


Статья 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН


10.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в согласовании с законодательством Русской Федерации за ненадлежащее выполнение собственных обязанностей по Договору.

10.2. За нарушение сроков выполнения «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» обязанностей по Договору Заказчиком либо Подрядчиком виноватая Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от цены, обозначенной в пт 1.2 Контракта, за каждый денек просрочки «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» до фактического выполнения обязанностей.

10.3. За заключение контракта субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1% (один процент) цены работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При всем этом Заказчик вправе «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» добиваться расторжения контракта субподряда.

10.4. В случае нарушения Подрядчиком критерий Контракта (6.1.5, 6.1.6, 6.1.7) представитель Заказчика немедля письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» однобоком порядке. В случае неустранения Подрядчиком в течение 2 (2-ух) дней выявленных нарушений Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (ноль целых 5 10-х процента) цены, обозначенной в пт 1.2 Контракта, за каждый денек до фактического «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» устранения нарушений.

10.5. Уплата штрафа за просрочку либо другое ненадлежащее выполнение обязанностей по Договору, также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязанностей, не высвобождает Стороны от фактического выполнения обязанностей по Договору «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк».

10.6. Обозначенные в истинной статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

10.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если обоснует, что просрочка выполнения обозначенного обязательства произошла вследствие неодолимой силы либо по вине другой Стороны.


Статья 11. ВНЕСЕНИЕ Конфигураций «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» В Техно ДОКУМЕНТАЦИЮ


11.1. Представитель Заказчика вправе заносить от имени Заказчика конфигурации в техно документацию при критериях, что дополнительные работы по цены не превосходят 10% (10 процентов) обозначенной в пт 1.2 Контракта цены работ «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» и нрав работ не меняется.

11.2. При внесении конфигураций в техно документацию в согласовании с пт 11.1 Контракта дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в согласовании со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью реального Контракта.

11.3. Внесение в техно «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» документацию конфигураций в большем против обозначенного в пт 11.1 Контракта объеме осуществляется на базе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.


Статья 12. Происшествия Неодолимой СИЛЫ


12.1. Стороны освобождаются «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» от ответственности за частичное либо полное неисполнение собственных обязанностей по Договору, если оно явилось следствием появления событий неодолимой силы, появившихся после заключения Контракта. К происшествиям неодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк», стачки, конфигурации законодательства, другие чрезвычайные происшествия, действующие на выполнение обязанностей по Договору, на которые Стороны не могут оказать воздействия и за появление которых не несут ответственности.

12.2. В случае пришествия событий, обозначенных в «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» пт 12.1 Контракта, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сказать об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» местной власти.

12.3. С момента пришествия форс-мажорных событий действие Контракта приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.


Статья 13. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ Контракта


13.1. Заказчик вправе в однобоком порядке расторгнуть Контракт и востребовать возмещения причиненных убытков в случае «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» последующих нарушений Подрядчиком критерий Контракта:

13.1.1. Если в течение 10 (10) дней с даты подписания Сторонами Контракта Подрядчик не представил обеспечения выполнения Контракта.

13.1.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» 10 (10) дней с установленной в пт 4.1 Контракта даты начала работ.

13.1.3. В случае многократного нарушения Подрядчиком обязанностей по Договору.

13.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении Контракта в согласовании с пт 13.1 Контракта Заказчик направляет Подрядчику «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» соответственное извещение. Контракт считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком обозначенного извещения. После расторжения Контракта представитель Заказчика должен оценить цена работ, сделанных Подрядчиком к моменту расторжения, и цена убытков, которые понес и (либо) понесет Заказчик «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» в итоге невыполнения Подрядчиком собственных обязанностей и расторжения Контракта.

13.3. Если цена сделанных Подрядчиком работ превосходит цена убытков, которые понес и (либо) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» авансового платежа в течение 10 (10) дней. Если цена сделанных Подрядчиком работ меньше цены убытков, которые понес и (либо) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 (10) дней.

13.4. Реальный Контракт может быть расторгнут по «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» соглашению сторон или по решению Арбитражного суда Республики Башкортостан.


Статья 14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ


14.1. Спорные вопросы, возникающие в процессе выполнения Контракта, разрешаются Сторонами методом переговоров.

14.2. При появлении меж Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недочетов выполненных «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» работ либо их обстоятельств и невозможности урегулирования этого спора переговорами по просьбе хоть какой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая предназначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» критерий Контракта либо причинной связи меж действиями Подрядчика и найденными недочетами расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению меж Сторонами, расходы несут обе «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» Стороны поровну.

14.3. В случае невозможности урегулирования спора методом переговоров спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный трибунал Республики Башкортостан в установленном законодательством Русской Федерации порядке.


Статья ^ 15. Особенные УСЛОВИЯ


15.1. Исключить доступ сторонних лиц на «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» рабочие леса (убирать лестницы на 1-ый ярус лесов в конце рабочего денька) в целях обеспечения безопасности и сохранности имущества жильцов. Назначить ответственное лицо за выполнение.

15.2. Подрядчик должен произвести трехстадийную фотофиксацию работ: до ремонта, в «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» процессе ремонта и после ремонта. Фотоматериалы по окончании работ передать Заказчику.


Статья ^ 16. Остальные УСЛОВИЯ


16.1. Все конфигурации и дополнения к Договору числятся действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» Сторонами.

16.2. В случае конфигурации адреса или других реквизитов Стороны должны уведомить об этом друг дружку в недельный срок со денька таких конфигураций.

16.3. Контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а конкретно «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк»: 1 экземпляр - Заказчику, 1 экземпляр - Подрядчику.

16.4. Контракт считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до выполнения Сторонами собственных обязанностей.

16.5. Во всем, что не предвидено реальным Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством.


Статья «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» ^ 17. ПРИЛОЖЕНИЯ К Истинному ДОГОВОРУ


Приложениями к истинному договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются последующие документы:

№ 1. Техно и сметная документация.


Статья 18. Местопребывание И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


18.1. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик»

Местопребывание: 452425, Республика Башкортостан, Иглинский «Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Победы села Улу-Теляк» район, с.Улу-Теляк, ул.Куйбышева, д.35

Реквизиты: ИНН 0224010750, КПП 022401001, ОГРН 10802730005570,

р/с __________________________________________________________________

_____________________________________________________________________


18.2. Подрядчик:______________________________________________

Местопребывание:_______________________________________________

Реквизиты:______________________________________________________


Подписи сторон


Заказчик Подрядчик


«_____»____________ 20____г. «_____»___________ 20__ г.


М.П. М.П.



kandidoz-kozhi-gribkovie-zabolevaniya-kozhi.html
kandinskij-o-sushnosti-proizvedeniya-iskusstva.html
kanfesyanalnaya-stuaciya-na-belarus-hh-stagoddz-referat.html